泽熙美文1.【单选题】下列事件中，需要进行现场签证的是（）。
A. 合同范围以内零星工程的确认
B. 修改施工方案引起工程量增减的确认
C. 承包人原因导致设备窝工损失的确认
D. 合同范围以外新增工程的确认
正确答案：B
参考解析：现场签证的范围一般包括:
(1) 适用于施工合同范围以外零星工程的确认;
(2) 在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量;
(3) 非承包人原因导致的人工、设备窝工及有关损失;
(4) 符合施工合同规定的非承包人原因引起的工程量或费用增减;
(5) 确认修改施工方案引起的工程量或费用增减;
(6) 工程变更导致的工程施工措施费增减等。
2.【单选题】最常用的计算索赔费用的方法是（ ）。
A. 总费用法
B. 修正的总费用法
C. 关键线路法
D. 实际费用法
正确答案：D
参考解析：实际费用法是施工索赔时最常用的一种方法。
3.【单选题】由于发包人的原因导致承包人租赁的设备窝工，该窝工费应按照（ ）计算。
A. 台班费
B. 台班折旧费
C. 实际租金和调进调出费的分摊
D. 设备使用费
正确答案：C
参考解析：由于发包人或监理工程师原因导致机械、仪器仪表停工的窝工费。窝工费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如系承包人自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括设备使用费。
4.【单选题】某建设工程项目，承包人在施工过程中发生如下人工费：完成发包人要求的合同外工作花费3万元；由于发包人原因导致工效降低，使人工费增加2万元；施工机械故障造成人员窝工损失0.5万元。则承包人可索赔的人工费为（ ）万元。
A. 2.0
B. 3.0
C. 5.0
D. 5.5
正确答案：C
参考解析：人工费的索赔包括：
1）完成合同之外的额外工作所花费的人工费用；
2）由于非承包人责任的工效降低所增加的人工费用；
3）超过法定工作时间加班增加的费用；
4）法定人工费增长以及非承包人责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。
故承包人可索赔的人工费：3+2=5万。机械故障属于承包人原因，不能索赔。
5.【单选题】在FIDIC施工合同下，发包人终止合同，承包商有权索赔（ ）。
A. 费用，利润但不包括工期
B. 工期、费用，但不包括利润
C. 工期，但不包括费用
D. 工期、费用和利润
正确答案：A
参考解析：在FIDIC施工合同下，发包人终止合同，则承包商有权索赔费用、利润。
6.【单选题】由于发包人的原因导致承包人自有的设备窝工，该窝工费应按照（ ）计算。
A. 台班费
B. 台班折旧费
C. 实际租金和调进调出费的分摊
D. 设备使用费
正确答案：B
参考解析：由于发包人或监理工程师原因导致机械、仪器仪表停工的窝工费。窝工费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如系承包人自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括设备使用费。
7.【单选题】根据《标准施工招标文件》的条款，下列索赔事件中，可以索赔利润的是（ ）。
A. 承包人遇到不利物质条件
B. 承包人遇到异常恶劣的气候条件
C. 发包人原因导致的工程缺陷和损失
D. 承包人遇到不可抗力
正确答案：C
参考解析：选项A，承包人遇到不利物质条件，可索赔工期和费用。
选项B，承包人遇到异常恶劣的气候条件，可索赔工期。
选项C，发包人原因导致的工程缺陷和损失，可索赔费用和利润。
选项D，承包人遇到不可抗力，可索赔工期和部分费用。
8.【单选题】某工程基础施工中，施工人员发现大型文物古迹，因此工程暂停，承包人做了相应的保护措施，根据《标准施工招标文件》的条款，承包人有权索赔（ ）。
A. 费用，但不包括工期和利润
B. 费用和利润，但不包括工期
C. 工期和费用，但不包括利润
D. 工期、费用和利润
正确答案：C
参考解析：在施工过程中，承包人遇到了文物、古迹，根据《标准施工招标文件》的条款，承包人有权向发包人索赔，要求延长工期和费用的补偿，但不包括利润。
9.【单选题】某工程受异常大雪影响，导致承包人工期延长，根据《标准施工招标文件》的条款，承包人有权要求的索赔是（ ）。
A. 费用，但不包括工期
B. 工期、费用，但不包括利润
C. 工期，但不包括费用
D. 工期、费用和利润
正确答案：C
参考解析：异常恶劣的气候条件可以索赔工期，不可索赔费用和利润。
10.【单选题】如果在基准日期以后，由于发包人国家或地方的任何法规、法令、政令或其他法律或规章发生了变更，导致了承包人成本增加。下列关于承包人补偿的说法中，正确的是（ ）。
A. 发包人应给予承包人补偿
B. 发包人不给予承包人补偿
C. 竣工结算时，承包人与发包人协商是否补偿
D. 通过仲裁决定是否给予承包人补偿
正确答案：A
参考解析：法律改变引起的索赔。如果在基准日期（招标工程以投标截止日期前的28天、非招标工程以合同签订前28天）以后，由于发包人国家或地方的任何法规、法令、政令或其他法律或规章发生了变更，导致了承包人成本增加。对承包人由此增加的开支，发包人应予补偿。
19.【多选题】由于承包人原因造成工程拖期，发包人在确定误期损害赔偿费的标准时， 一般要考虑的因素有（ ）。
A. 赶工导致施工成本增加
B. 工程拖期后物价上涨
C. 工程拖期带来的附加监理费
D. 由于工程拖期而引起的贷款利息增加
E. 发包人盈利损失
正确答案：C,D,E
参考解析：发包人在确定误期损害赔偿费的标准时，一般要考虑以下因素
（1）发包人盈利损失；
（2）由于工程拖期而引起的贷款利息增加；
（3）工程拖期带来的附加监理费；
（4）由于工程拖期不能使用，继续租用原建筑物或租用其他建筑物的租赁费。
20.【多选题】在施工过程中，允许承包人既可索赔工期又可索赔费用的原因有（ ）。
A. 异常恶劣气候造成停工
B. 发包人提供的材料不符合合同要求
C. 发包人提供的资料错误导致损失
D. 承包人采购的材料未及时供应
E. 施工现场发现文物
正确答案：B,C,E
参考解析：选项D，承包人采购的材料未及时供应属于承包人自身原因，不可进行索赔。
C. 异常恶劣的气候条件
